府谷广能新能源5万千瓦风电项目风机安装工程专业分包标段谈判采购公告
(采购编号:(略)
1.采购条件
中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交府谷广能新能源5万千瓦风电项目EPC总承包项目,项目业主为府谷广能新能源有限公司,资金已落实。其中府谷广能新能源5万千瓦风电包含的风机安装标段已得到业主认可,具备采购条件,中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人,现对该项目进行风机安装采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人,均可向采购人获取府谷广能新能源5万千瓦风电项目风机安装采购文件参与本项目风机安装采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 建设地点:(略)
2.2 工程概况及标段概况
本项目装机容量为(略)MW,新建(略)kV升压站一座,共8台(略)kW风力发电机组,机组出口电压为 (略)V(暂定,以最终风机合同确定机型为准),经附近的箱变压器(以下称“箱变”)升压至 (略)kV,风电机组与箱变采用“一机一变”单元接线方式,通过2回集电线路接入升压站(略)kV侧,通过主变压器升压至(略)kV后,以1回 (略)kV线路π接入 (略)kV 凌翼风电场升压站~刘官变线路,新建 (略)kV架空线路约 2x0.5km
2.3 工期要求
计划开工日期为(略)年9月(略)日,竣工日期为(略)年(略)月(略)日,合同工期为(略)天,实际开工日期以发包人开工通知书记载时间为准。
2.4 质量要求
满足国家、行业、电网、质监、当地相关职能部门以及广东能源集团、广东省能源集团西南(贵州)电力投资有限公司的合格标准。
2.5 采购范围:(略)
(2)配合风机厂家进行风机机组的调试及试运行验收等(配合厂家调试的发电机及配合用工由承包人负责);
(3)工程竣工资料编制、整理及移交,配合工程竣工交接验收;
(4)风机平台面积约(略)平方米,本次吊装采用单叶片吊装方案,主吊及辅助吊车均需满足设备参数重量及工况要求;
(5)根据项目现场实际情况,承包人必须满足发包人进度计划要求组织不少于一台主吊及作业人员进场施工;因此引起的所有不利后果,由承包人承担。增加主吊费用及窝工费用乙方自行考虑。
(6)承包人负责所有设备材料的堆场和看护保管、堆场的防护栏杆、警示标志等安全防护设施等;
(7)高强螺栓检测费包含在综合单价中;
(8)承包人应安排人员至现场对接,现场查看场坪与道路条件,便后期主吊组装、站位及设备堆放布置。
(9)本项目机舱运输(由风机厂家运输单位负责),机舱安装由承包人负责。还应包括但不限于以下内容:
(a)本工程施工范围内施工所需人工、机械、辅材、机械燃油、吊县、材料、安装工县等辅助工县、承包人范围内所有税费、各项保险全部由承包人承担,承包人劳务人员伙食、住房及上下班交通车辆全部由承包人自行解决,并符合安全、健康、环保的要求。施工电源、施工水源、现场通信及网络承包人自行准备;
(b)负责完成合同范围内所有甲供设备、材料的接货、卸货、搬运、倒运、开箱验收、检验、保管、保养、发放及包装物回收保管等工作(包含但不限于设备支架装车等)。包含甲供设备、材料在机位点或临时堆放点,以及临时堆放点至机位点的所有装卸货。
(c)本工程的设备、备品备件及专用工器具由承包人保管,若由于承包人的原因引起的损坏或丢失则由其负责赔偿,竣工后专业工器具移交发包人单位,并附工具清单;
(d)施工现场的安全保卫及其他设备等(包含堆场的防护围栏、警示标志等安全防护措施)、施工期间的保管及完工后至移交前成品的保护工作等,发生的费用应含在报价中,不另行计算,如现场发生材料、设备丢失造成损失由承包人自行承担;
(e)施工安全措施费和在城区、村庄、道路及其他有车辆通行、人、畜生活的区域施工,为满足安全、文明施工要求和市政、规划、交通、环保、绿化管理规定而采取必要措施及制安各类标识等发生的费用;
(f)施工机具拆装费,在现场配合设备厂家发生的费用;
(g)施工技术措施和施工组织措施费用;
(h)工程资料:(略)
(j)发包人提供项目发电机组技术参数仅供参考(详见附件十二《发电机组技术参数表》),具体参数以实际到货为准,承包人不因此改变合同综合单价;
(k)吊装完成后,电装必须在3日内完工,否则发包人有权安排其他人员进场施工,并按相应费用的1.5倍在承包人工程款中扣除。风机设备试运行前的消缺整改需在收到整改单后3日内完成;
(l)发包人组织风机吊装施工方案等危大工程专家论证,相关费用均包含于响应人报价中,由响应人综合考虑并承担。
3.响应人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求:(略)
3.1.2企业资产(财务要求):(略)
3.1.3 企业主要人员要求:(略)
3.1.4 企业工程业绩要求:(略)
3.1.5 企业资信要求:
(1)具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态;
(2)响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生;
(3)串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应;
(4)不被最高人民法院在“信用中国”网站(www.cerditchina,gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址:(略)
(5)未被法院列为被执行人(查询网址:(略)
3.2其他要求
3.2.1本次采购不接受联合体响应。
4.采购文件的获取
4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者,请于XXXX年XX月XX 日XX时XX分前(北京时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”(https:(略)
(1)已注册的供应商:(略)
(2)未注册的供应商:(略)
(3)登录中国电建阳光采购网首页-服务中心,可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册(供应商端)》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。
4.2 本次采购不提供纸质版采购文件,本次采购项目不收取标书费。
5.响应文件的递交
5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)年5月(略)日(略)时(略)分,响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。
投标工具下载:(略)
6.开标时间、地点、方式
6.1开标时间:(略)
6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展,电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。
6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后,点击左侧“CA 办理”菜单,扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件,并严格按照要求进行在线制作,因操作流程失误造成的响应失败,将由响应人自行承担后果。
6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间,逾期将无法提交(电子响应文件的在线投递建议至少提前 (略) 小时完成)。
6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。
6.6响应截止时间及递交地点如有变动,响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。
6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口:(略)
7.发布公告的媒介
本次采购公告在中国电建阳光采购网(https:(略)
8.成交人数量:
成交人数量:(略)
9.联系方式
采 购 人:(略)
地 址:(略)
联 系 人:(略)
电 话:(略)
电子邮件:(略)
(略).监督机构
监督机构:(略)
监督电话:(略)
(略).提出异议的渠道和方式
(略).1 对以上文件内容有异议的响应人,请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。
(略).2 异议须有明确的请求和必要的证明材料,且须实名形式并加盖单位公章。
中国电建集团江西省水电工程局有限公司
(略)年5月(略)日