一、项目基本情况项目招标编号:(略)项目名称:(略)首次公告日期:(略)二、更正事项序号更正项更正前内容更正后内容1第一章 招标公告3.53.5根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询的结果为准)。3.5根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“中国执行信息公开网”(https:(略)2第二章 投标人须知 投标人须知前附表1.3.2要求工期计划开工日期:(略)计划竣工日期:(略)要求工期计划开工日期:(略)计划竣工日期:(略)3第二章投标人须知 投标人须知前附表1.4.1(4)诚信要求:①根据最高人民法院等 9 部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略) 号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.?gov.cn)查询的结果为准)。(4)诚信要求:①根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“中国执行信息公开网”(https:(略)court.gov.cn/)查询的结果为准)。4第二章投标人须知 投标人须知前附表1.4.1(6)专职安全生产管理人员要求:(略)(6)专职安全生产管理人员要求:(略)5第二章 投标人须知正文部分1.4.3 投标人不得存在下列情形之一:((略))投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执 行人名单;(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询的结果为准)。1.4.3 投标人不得存在下列情形之一:((略))投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理在“中国执行信息公开网”网站(https:(略)6第二章 投标人须知正文部分6.1.3 有下列情形之一的专家不能参与评标活动,应主动退出:(5)评标时期在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列为失信被执行人的人员。6.1.3 有下列情形之一的专家不能参与评标活动,应主动退出:(5)评标时期在“中国执行信息公开网”网站(https:(略)gov.cn/)中被列为失信被执行人的人员。7第四章专用合同条款(略).3 (略).3 综合单价调整(1)承包人的投标材料单价(新增材料按施工期间《钦州市建设工程造价信息》中钦州市钦州港区除税信息价的加权平均价(略).3 综合单价调整(1) 承包人的投标材料单价(新增材料按施工期间《钦州市建设工程造价信息》中钦州市除税信息价的加权平均价三、其他补充事宜1.招标文件其他内容保持不变。若招标文件中相关条款内容与本次更正内容不一致的,一律以本次更正后的内容为准。招标文件中凡与本更正公告存在冲突或不一致的,均按本更正公告执行。招标人:(略)招标代理机构:(略)????????????????????????????????(略)?年??5?月??(略)?日附件:(略)
项目招标编号:(略)项目名称:(略)首次公告日期:(略)二、更正事项序号更正项更正前内容更正后内容1第一章 招标公告3.53.5根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询的结果为准)。3.5根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“中国执行信息公开网”(https:(略)2第二章 投标人须知 投标人须知前附表1.3.2要求工期计划开工日期:(略)计划竣工日期:(略)要求工期计划开工日期:(略)计划竣工日期:(略)3第二章投标人须知 投标人须知前附表1.4.1(4)诚信要求:①根据最高人民法院等 9 部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略) 号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.?gov.cn)查询的结果为准)。(4)诚信要求:①根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“中国执行信息公开网”(https:(略)court.gov.cn/)查询的结果为准)。4第二章投标人须知 投标人须知前附表1.4.1(6)专职安全生产管理人员要求:(略)(6)专职安全生产管理人员要求:(略)5第二章 投标人须知正文部分1.4.3 投标人不得存在下列情形之一:((略))投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执 行人名单;(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询的结果为准)。1.4.3 投标人不得存在下列情形之一:((略))投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理在“中国执行信息公开网”网站(https:(略)6第二章 投标人须知正文部分6.1.3 有下列情形之一的专家不能参与评标活动,应主动退出:(5)评标时期在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列为失信被执行人的人员。6.1.3 有下列情形之一的专家不能参与评标活动,应主动退出:(5)评标时期在“中国执行信息公开网”网站(https:(略)gov.cn/)中被列为失信被执行人的人员。7第四章专用合同条款(略).3 (略).3 综合单价调整(1)承包人的投标材料单价(新增材料按施工期间《钦州市建设工程造价信息》中钦州市钦州港区除税信息价的加权平均价(略).3 综合单价调整(1) 承包人的投标材料单价(新增材料按施工期间《钦州市建设工程造价信息》中钦州市除税信息价的加权平均价三、其他补充事宜1.招标文件其他内容保持不变。若招标文件中相关条款内容与本次更正内容不一致的,一律以本次更正后的内容为准。招标文件中凡与本更正公告存在冲突或不一致的,均按本更正公告执行。招标人:(略)招标代理机构:(略)????????????????????????????????(略)?年??5?月??(略)?日附件:(略)
项目名称:(略)首次公告日期:(略)二、更正事项序号更正项更正前内容更正后内容1第一章 招标公告3.53.5根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询的结果为准)。3.5根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“中国执行信息公开网”(https:(略)2第二章 投标人须知 投标人须知前附表1.3.2要求工期计划开工日期:(略)计划竣工日期:(略)要求工期计划开工日期:(略)计划竣工日期:(略)3第二章投标人须知 投标人须知前附表1.4.1(4)诚信要求:①根据最高人民法院等 9 部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略) 号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.?gov.cn)查询的结果为准)。(4)诚信要求:①根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“中国执行信息公开网”(https:(略)court.gov.cn/)查询的结果为准)。4第二章投标人须知 投标人须知前附表1.4.1(6)专职安全生产管理人员要求:(略)(6)专职安全生产管理人员要求:(略)5第二章 投标人须知正文部分1.4.3 投标人不得存在下列情形之一:((略))投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执 行人名单;(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询的结果为准)。1.4.3 投标人不得存在下列情形之一:((略))投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理在“中国执行信息公开网”网站(https:(略)6第二章 投标人须知正文部分6.1.3 有下列情形之一的专家不能参与评标活动,应主动退出:(5)评标时期在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列为失信被执行人的人员。6.1.3 有下列情形之一的专家不能参与评标活动,应主动退出:(5)评标时期在“中国执行信息公开网”网站(https:(略)gov.cn/)中被列为失信被执行人的人员。7第四章专用合同条款(略).3 (略).3 综合单价调整(1)承包人的投标材料单价(新增材料按施工期间《钦州市建设工程造价信息》中钦州市钦州港区除税信息价的加权平均价(略).3 综合单价调整(1) 承包人的投标材料单价(新增材料按施工期间《钦州市建设工程造价信息》中钦州市除税信息价的加权平均价三、其他补充事宜1.招标文件其他内容保持不变。若招标文件中相关条款内容与本次更正内容不一致的,一律以本次更正后的内容为准。招标文件中凡与本更正公告存在冲突或不一致的,均按本更正公告执行。招标人:(略)招标代理机构:(略)????????????????????????????????(略)?年??5?月??(略)?日附件:(略)
首次公告日期:(略)二、更正事项序号更正项更正前内容更正后内容1第一章 招标公告3.53.5根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询的结果为准)。3.5根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“中国执行信息公开网”(https:(略)2第二章 投标人须知 投标人须知前附表1.3.2要求工期计划开工日期:(略)计划竣工日期:(略)要求工期计划开工日期:(略)计划竣工日期:(略)3第二章投标人须知 投标人须知前附表1.4.1(4)诚信要求:①根据最高人民法院等 9 部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略) 号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.?gov.cn)查询的结果为准)。(4)诚信要求:①根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“中国执行信息公开网”(https:(略)court.gov.cn/)查询的结果为准)。4第二章投标人须知 投标人须知前附表1.4.1(6)专职安全生产管理人员要求:(略)(6)专职安全生产管理人员要求:(略)5第二章 投标人须知正文部分1.4.3 投标人不得存在下列情形之一:((略))投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执 行人名单;(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询的结果为准)。1.4.3 投标人不得存在下列情形之一:((略))投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理在“中国执行信息公开网”网站(https:(略)6第二章 投标人须知正文部分6.1.3 有下列情形之一的专家不能参与评标活动,应主动退出:(5)评标时期在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列为失信被执行人的人员。6.1.3 有下列情形之一的专家不能参与评标活动,应主动退出:(5)评标时期在“中国执行信息公开网”网站(https:(略)gov.cn/)中被列为失信被执行人的人员。7第四章专用合同条款(略).3 (略).3 综合单价调整(1)承包人的投标材料单价(新增材料按施工期间《钦州市建设工程造价信息》中钦州市钦州港区除税信息价的加权平均价(略).3 综合单价调整(1) 承包人的投标材料单价(新增材料按施工期间《钦州市建设工程造价信息》中钦州市除税信息价的加权平均价三、其他补充事宜1.招标文件其他内容保持不变。若招标文件中相关条款内容与本次更正内容不一致的,一律以本次更正后的内容为准。招标文件中凡与本更正公告存在冲突或不一致的,均按本更正公告执行。招标人:(略)招标代理机构:(略)????????????????????????????????(略)?年??5?月??(略)?日附件:(略)
二、更正事项序号更正项更正前内容更正后内容1第一章 招标公告3.53.5根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询的结果为准)。3.5根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“中国执行信息公开网”(https:(略)2第二章 投标人须知 投标人须知前附表1.3.2要求工期计划开工日期:(略)计划竣工日期:(略)要求工期计划开工日期:(略)计划竣工日期:(略)3第二章投标人须知 投标人须知前附表1.4.1(4)诚信要求:①根据最高人民法院等 9 部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略) 号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.?gov.cn)查询的结果为准)。(4)诚信要求:①根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“中国执行信息公开网”(https:(略)court.gov.cn/)查询的结果为准)。4第二章投标人须知 投标人须知前附表1.4.1(6)专职安全生产管理人员要求:(略)(6)专职安全生产管理人员要求:(略)5第二章 投标人须知正文部分1.4.3 投标人不得存在下列情形之一:((略))投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执 行人名单;(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询的结果为准)。1.4.3 投标人不得存在下列情形之一:((略))投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理在“中国执行信息公开网”网站(https:(略)6第二章 投标人须知正文部分6.1.3 有下列情形之一的专家不能参与评标活动,应主动退出:(5)评标时期在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列为失信被执行人的人员。6.1.3 有下列情形之一的专家不能参与评标活动,应主动退出:(5)评标时期在“中国执行信息公开网”网站(https:(略)gov.cn/)中被列为失信被执行人的人员。7第四章专用合同条款(略).3 (略).3 综合单价调整(1)承包人的投标材料单价(新增材料按施工期间《钦州市建设工程造价信息》中钦州市钦州港区除税信息价的加权平均价(略).3 综合单价调整(1) 承包人的投标材料单价(新增材料按施工期间《钦州市建设工程造价信息》中钦州市除税信息价的加权平均价三、其他补充事宜1.招标文件其他内容保持不变。若招标文件中相关条款内容与本次更正内容不一致的,一律以本次更正后的内容为准。招标文件中凡与本更正公告存在冲突或不一致的,均按本更正公告执行。招标人:(略)招标代理机构:(略)????????????????????????????????(略)?年??5?月??(略)?日附件:(略)
序号
更正项
更正前内容
更正后内容
1
第一章 招标公告3.5
3.5根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询的结果为准)。
gov.cn)查询的结果为准)。
3.5根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“中国执行信息公开网”(https:(略)
2
第二章 投标人须知 投标人须知前附表1.3.2
要求工期计划开工日期:(略)计划竣工日期:(略)
计划开工日期:(略)计划竣工日期:(略)
计划竣工日期:(略)
3
第二章投标人须知 投标人须知前附表1.4.1
投标人须知 投标人须知前附表1.4.1
(4)诚信要求:①根据最高人民法院等 9 部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略) 号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.?gov.cn)查询的结果为准)。
①根据最高人民法院等 9 部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略) 号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.?gov.cn)查询的结果为准)。
(4)诚信要求:①根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“中国执行信息公开网”(https:(略)court.gov.cn/)查询的结果为准)。
①根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“中国执行信息公开网”(https:(略)court.gov.cn/)查询的结果为准)。
court.gov.cn/)查询的结果为准)。
4
(6)专职安全生产管理人员要求:(略)
5
第二章 投标人须知正文部分
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一:((略))投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执 行人名单;(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询的结果为准)。
((略))投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执 行人名单;(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询的结果为准)。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一:((略))投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理在“中国执行信息公开网”网站(https:(略)
((略))投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理在“中国执行信息公开网”网站(https:(略)
6
6.1.3 有下列情形之一的专家不能参与评标活动,应主动退出:(5)评标时期在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列为失信被执行人的人员。
(5)评标时期在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列为失信被执行人的人员。
6.1.3 有下列情形之一的专家不能参与评标活动,应主动退出:(5)评标时期在“中国执行信息公开网”网站(https:(略)gov.cn/)中被列为失信被执行人的人员。
(5)评标时期在“中国执行信息公开网”网站(https:(略)gov.cn/)中被列为失信被执行人的人员。
gov.cn/)中被列为失信被执行人的人员。
7
第四章专用合同条款(略).3
专用合同条款(略).3
(略).3 综合单价调整(1)承包人的投标材料单价(新增材料按施工期间《钦州市建设工程造价信息》中钦州市钦州港区除税信息价的加权平均价
(1)承包人的投标材料单价(新增材料按施工期间《钦州市建设工程造价信息》中钦州市钦州港区除税信息价的加权平均价
(略).3 综合单价调整(1) 承包人的投标材料单价(新增材料按施工期间《钦州市建设工程造价信息》中钦州市除税信息价的加权平均价
(1) 承包人的投标材料单价(新增材料按施工期间《钦州市建设工程造价信息》中钦州市除税信息价的加权平均价
三、其他补充事宜1.招标文件其他内容保持不变。若招标文件中相关条款内容与本次更正内容不一致的,一律以本次更正后的内容为准。招标文件中凡与本更正公告存在冲突或不一致的,均按本更正公告执行。招标人:(略)招标代理机构:(略)????????????????????????????????(略)?年??5?月??(略)?日附件:(略)
1.招标文件其他内容保持不变。若招标文件中相关条款内容与本次更正内容不一致的,一律以本次更正后的内容为准。招标文件中凡与本更正公告存在冲突或不一致的,均按本更正公告执行。招标人:(略)招标代理机构:(略)????????????????????????????????(略)?年??5?月??(略)?日附件:(略)
招标人:(略)招标代理机构:(略)????????????????????????????????(略)?年??5?月??(略)?日附件:(略)
招标代理机构:(略)????????????????????????????????(略)?年??5?月??(略)?日附件:(略)
附件:(略)
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。